建設單位和施工單位簽訂工程承包合同，雙方都應按合同條款履行雙方的責任和義務。當其中的某一個方的行爲違反了合同條款，我們如何來維護自己的權益呢？想要維護自己的權益那麼我們必須做到對合同的法律依據瞭如指掌。所以我們首先應該掌握建築工程承包合同司法解釋的條文，然而司法解釋的條文又有那些呢？下面小編爲大家普及一下。
一、司法解釋的帽子
在建築工程承包合同司法解釋的帽子裏面主要是闡明需要解釋的法律。共有四部法律，即 《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國民事訴訟法》。
二、建築工程承包合同的司法解釋條文
第一條 建設工程施工合同具有下列情形之一的，應當根據合同法第五十二條第（五）項的規定，認定無效：
（一）、承包人未取得建築施工企業資質或者超越資質等級的；
（二）、沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義的；
（三）、建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。
第二條 建設工程施工合同無效，但建設工程經竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支援。
第三條 建設工程施工合同無效，且建設工程經竣工驗收不合格的，按照以下情形分別處理：
（一）、修復後的建設工程經竣工驗收合格，發包人請求承包人承擔修復費用的，應予支援；
（二）、修復後的建設工程經竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支援。
因建設工程不合格造成的損失，發包人有過錯的，也應承擔相應的民事責任。
第四條 承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行爲無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。
第五條 承包人超越資質等級許可的業務範圍簽訂建設工程施工合同，在建設工程竣工前取得相應資質等級，當事人請求按照無效合同處理的，不予支援。
第六條 當事人對墊資和墊資利息有約定，承包人請求按照約定返還墊資及其利息的，應予支援，但是約定的利息計算標準高於中國人民銀行發佈的同期同類貸款利率的部分除外。
當事人對墊資沒有約定的，按照工程欠款處理。
當事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付利息的，不予支援。
第七條 具有勞務作業法定資質的承包人與總承包人、分包人簽訂的勞務分包合同，當事人以轉包建設工程違反法律規定爲由請求確認無效的，不予支援。
第八條 承包人具有下列情形之一，發包人請求解除建設工程施工合同的，應予支援：
（一）、明確表示或者以行爲表明不履行合同主要義務的；
（二）、合同約定的期限內沒有完工，且在發包人催告的合理期限內仍未完工的；
（三）、已經完成的建設工程質量不合格，並拒絕修復的；
（四）、將承包的建設工程非法轉包、違法分包的。
第九條 發包人具有下列情形之一，致使承包人無法施工，且在催告的合理期限內仍未履行相應義務，承包人請求解除建設工程施工合同的，應予支援：
（一）、未按約定支付工程價款的；
（二）、提供的主要建築材料、建築構配件和設備不符合強制性標準的；
（三）、不履行合同約定的協助義務的。
第十條 建設工程施工合同解除後，已經完成的建設工程質量合格的，發包人應當按照約定支付相應的工程價款；已經完成的建設工程質量不合格的，參照本解釋第三條規定處理。
因一方違約導致合同解除的，違約方應當賠償因此而給對方造成的損失。
第十一條 因承包人的過錯造成建設工程質量不符合約定，承包人拒絕修理、返工或者改建，發包人請求減少支付工程價款的，應予支援。
第十二發包人具有下列情形之一，造成建設工程質量缺陷，應當承擔過錯責任：
（一）、提供的設計有缺陷；
（二）、提供或者指定購買的建築材料、建築構配件、設備不符合強制性標準；
（三）、直接指定分包人分包專業工程。承包人有過錯的，也應當承擔相應的過錯責任。
第十三條 建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用後，又以使用部分質量不符合約定爲由主張權利的，不予支援；但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。
第十四條 當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別處理：
（一）、建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日爲竣工日期；
（二）、承包人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日爲竣工日期；
（三）、建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移佔有建設工程之日爲竣工日期。
第十五條 建設工程竣工前，當事人對工程質量發生爭議，工程質量經鑑定合格的，鑑定期間爲順延工期期間。
第十六條 當事人對建設工程的計價標準或者計價方法有約定的，按照約定結算工程價款。
因設計變更導致建設工程的工程量或者質量標準發生變化，當事人對該部分工程價款不能協商一致的，可以參照簽訂建設工程施工合同時當地建設行政主管部門發佈的計價方法或者計價標準結算工程價款。
建設工程施工合同有效，但建設工程經竣工驗收不合格的，工程價款結算參照本解釋第三條規定處理。
第十七條 當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理；沒有約定的，按照中國人民銀行發佈的同期同類貸款利率計息
第十八條 利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視爲應付款時間：
（一）、建設工程已實際交付的，爲交付之日；
（二）、建設工程沒有交付的，爲提交竣工結算檔案之日；
（三）、建設工程未交付，工程價款也未結算的，爲當事人起訴之日。
第十九條 當事人對工程量有爭議的，按照施工過程中形成的簽證等書面檔案確認。承包人能夠證明發包人同意其施工，但未能提供簽證檔案證明工程量發生的，可以按照當事人提供的其他證據確認實際發生的工程量。
第二十條 當事人約定，發包人收到竣工結算檔案後，在約定期限內不予答覆，視爲認可竣工結算檔案的，按照約定處理。承包人請求按照竣工結算檔案結算工程價款的，應予支援。
第二十一條 當事人就同一建設工程另行訂立的建設工程施工合同與經過備案的中標合同實質性內容不一致的，應當以備案的中標合同作爲結算工程價款的根據。
第二十二條 當事人約定按照固定價結算工程價款，一方當事人請求對建設工程造價進行鑑定的，不予支援。
第二十三條 當事人對部分案件事實有爭議的，僅對有爭議的事實進行鑑定，但爭議事實範圍不能確定，或者雙方當事人請求對全部事實鑑定的除外。
第二十四條 建設工程施工合同糾紛以施工行爲地爲合同履行地。
第二十五條因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人爲共同被告提起訴訟。
第二十六條 實際施工人以轉包人、違法分包人爲被告起訴的，人民法院應當依法受理。
實際施工人以發包人爲被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人爲本案當事人。發包人只在欠付工程價款範圍內對實際施工人承擔責任。
第二十七條 因保修人未及時履行保修義務，導致建築物毀損或者造成人身、財產損害的，保修人應當承擔賠償責任。
保修人與建築物所有人或者發包人對建築物毀損均有過錯的，各自承擔相應的責任。
第二十八條 本解釋自二OO五年一月一日起施行。
施行後受理的第一審案件適用本解釋。
施行前最高人民法院發佈的司法解釋與本解釋相牴觸的，以本解釋爲準。
以上條文依據合同的組織架構，對市場經營行爲、工程質量以及施工現場安全等一一做出解釋。由此看來在建設單位與施工單位在簽訂合同時應以建築工程承包合同司法解釋作爲法律依據基礎，在此條件下籤訂的合同條款能夠公平保護雙方的權益，明確雙方的義務。然而司法解釋並不是唯一的法律依據，所以我們要增強相關的法律知識，爲後續的合同簽訂打下堅實的基礎。
