甲方：________________(姓名，身份證號碼) 乙方：________________(姓名，身份證號碼) 甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮__村__組，由乙方負責承攬建設。爲明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬合同。 一、雙方權利義務 ⒈甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。 ⒉乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並交付建房成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。 ⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。 ⒋工期從________年____月____日開始建設，工期爲___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。 ①乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。 ②乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。 二、質量要求 乙方應當本着保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。 重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下一工序。 甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行爲時，有權要求乙方停工或整改。 房屋建成後________年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行維修。 三、付款方式 工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。 付款時間： 第一次付款在施工開始後___天內， 第二次付款在___， 第三次付款在___， 第四次付款在房屋峻工並經甲方檢驗後____天內給付。 四、違約責任 由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金___元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。 乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法爲難甲方，視爲乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。 在乙方無違約行爲的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。 五、爭議解決辦法 發生合同爭議時，雙方應友好協商。 如協商不成，雙方可將爭議提交人民調解委員會調解或向人民法院起訴。 六、附則 本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。 本合同自簽訂之日起生效。 以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。 甲方簽字： 乙方簽字： 擔保人：________年____月____日
