機械加工合同樣本(優選8篇)

機械加工合同樣本1

機械加工合同樣本(優選8篇)

承攬人:(甲方)

法定代表人:

地址:

電話:

開戶銀行:

帳號:

定作方:(乙方)

法定代表人:

地址:

電話:

開戶銀行:

帳號:

甲方爲乙方加工某種機械,經雙方友好協商,簽訂本合同,共同遵守。

第一條 加工成品

品名、規格(長,寬,高cm)、單位、數量、備註

第二條 加工成品質量要求:

1、材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳。

2、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

3、嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,鬆榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示爲準,保證方正,平直,安裝方便。

4、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局覈定價格後,雙方代表當面封存樣品,作爲驗收的依據。

第三條 原材料由甲方提供。

第四條 圖紙由乙方於_____年____月_____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。

第五條 工程價款:按覈定價格單計算款_______元。

第六條 驗收標準和方法:

本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知_______天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品爲標準,數量以合同規定爲標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點:

______年_____月_____日至_____月_____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,並按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。

第八條 包裝要求及費用負擔:

由甲方負責包裝,以定作物不受損壞爲準;每件包裝費均按______元計算,共計_______元,全部費用由乙方負擔。

第九條 運輸辦法及費用負擔:

由甲方負責運輸,每件運輸費用均按_______元計算,共計_________元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款__________元(大寫__________元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還。

第十一條 結算方式及期限:

乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後________天內透過銀行付款。

第十二條 甲方的違約責任

1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

2、甲方交付定作物的數量少於合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

4、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值______%的違約金。

6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

第十三條 乙方的違約責任

1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

2、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值________%的違約金。

3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

6、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力:

在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失。

第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同於__________年______月______日經公證生效,合同履行完畢即失效。

本合同一式__________份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。

甲方:

代表人:

________年_____月_____日

乙方:

代表人:

_________年_____月_____日

機械加工合同樣本2

甲方爲乙方加工某種機械,經雙方友好協商,簽訂本合同,共同遵守。

第一條加工成品

品名、規格(長,寬,高)單位、數量、備註

第二條加工成品質量要求:

一,材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳。

二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

三,嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,鬆榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示爲準,保證方正,平直,安裝方便。

四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局覈定價格後,雙方代表當面封存樣品,作爲驗收的依據。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方於______年______月______日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。

第五條工程價款:按覈定價格單計算款____元。

第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品爲標準,數量以合同規定爲標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點:______年______月______日至______月______日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,並按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。

第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞爲準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元(大寫元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還。

第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內透過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任

一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

二,甲方交付定作物的數量少於合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約責任

一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同於_____年_____月_____日經公證生效,合同履行完畢即失效。

本合同一式份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。

甲方:(蓋章)

代表人:

地址:

電話:

開戶銀行:

帳號:

乙方:

代表人:

地址:

電話:

開戶銀行:

帳號:

_____年_____月_____日

機械加工合同樣本3

承攬方:____________________________________

地址:_____________________郵碼:____________電話:____________________

法定代表人:____________職務:____________

定作方:____________________________________

地址:_____________________郵碼:____________電話:____________________

法定代表人:____________職務:____________

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條 加工成品

編號:_____________

名稱:_____________

規格:_____________

單位:_____________

數量:_____________

備註:_____________

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

第四條 技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期爲準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按()項處理:

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:________________

代表人:________________

________年________月________日

承攬方:________________

代表人:________________

________年________月________日

機械加工合同樣本4

承攬方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________

定作方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品編號、名稱、規格、單位、數量、備註

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算,參照

第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2、承攬方對 承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期爲準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由 保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力在合同規定的履行期限內,由不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按()項處理:_____

1、向仲裁機關申請仲裁;

2、向人民法院起訴。本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:________________________代表人:____________年____月____日

承攬方:________________________代表人:____________年____月____日

機械加工合同樣本5

買方:

賣方:

就賣方給買方提供醫療設備合同一事,經甲、雙方友好協商,特制定以下合同條款:

一、設備名稱、型號、數量及配置

賣方爲買方所提供的設備必須手續合法、真實有效,質量必須符合國家標準。?

1.本套機型設備必須具有可擴展功能;

2.首次購買探頭配備有:___________________________________;

3.配置一套本機型的工作站。

二、交易價款:

根據以上配置要求成交金額爲人民幣:_____________________元整(______________元);

三、付款方式:

首先:買方需在本合同簽訂2日內支付賣方人民幣:_____________________元整(______________元)設備購買定金;代賣方將設備安裝、調試、使用驗收合格後,憑驗收合格買方出具驗收合格報告後,買方需支付賣方人民幣:_____________________元整(______________元),餘款人民幣:_____________________元整(_____________________元)買方需在驗收合格報告簽訂之日起計算6個月內完全支付給賣方。

四、交貨期:自本合同簽訂之日起計算17日內,本套設備務必在本院安裝調試使用。如逾期到達或不能到達,賣方需將定金完整退還買方、並需賠償買方違約金人民幣:_____________________元整(______________元);

五、交貨地點:__________________________________________

六、設備到貨賣方務必提供安裝與培訓();

七、售後服務:按賣方與廠商簽訂合同進行制定;

八、本合同未盡事宜雙方可友好協商解決,解決不了任何一方均可向人民法院進提起訴訟;

九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各持一份。

買方(公章):_________賣方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

機械加工合同樣本6

甲方:_____________________

乙方:_____________________

________________公司(以下簡稱買方)與_____________________公司(以下簡稱賣方)就賣方爲_____________________________設備工程向買方提供的貨物和服務,經買賣雙方協商一致,簽定本合同,共同遵守如下條款:

一、合同標的

1、本合同標的爲______________________________設備系統,包括設備供貨及服務。

1.1賣方的所有供貨及服務必須使完成後的射擊館設備系統完全滿足技術規格書的要求,技術規格書詳見合同附件(1)略;

1.2賣方爲買方設計製造並提供系統所需的設備及材料,詳細清單見合同附件2(略);

1.3賣方向買方提供所供貨物的以下服務:設計、培訓、安裝、測試驗收、________________期間的服務、質量保證、售後服務等;

1.4賣方應對本合同項下其承擔的全部工作實施有效管理,以確保上作的進度符合合同附件3(略)的要求。

2、貨物名稱、型號、規格、數量、及交貨時間如表(略)所示。設備交貨時間:_________年_________月_________月;設備開始安裝時間:_________年_________月;設備調試驗收完成時間:_________年_________月。具體的供貨範圍、技術規格及技術圖紙、工程執行計劃時間詳見合同附件(略)。

二、價格

1、合同總價:(人民幣)大寫_________(¥_________)。

2、所有貨物的價格包括了主機及隨機附件的製造、包裝、稅費、關稅、商檢費以及安裝凋試、驗收、培訓、技術服務(包括技術資料、圖紙的提供)、質保期保障等的全部費用。

3、本合同價格爲固定不變價。

4、如果單價和數量的乘積與總價不一致時,以單價爲準並修正總價。

三、貨物產地及標準

1、產地

貨物爲_______________的_______________________,______________________的______________。

2、標準

本合同所指的貨物及服務應符合___________________________________的標準。

四、交貨

1、交貨地點:_________市_________區_________鎮_____________________________________。

2、賣方在按期收到買方預付款後,按本合同第一條要求的交貨時間將貨物運至合同交貨地點卸貨後(連同貨物清單)交於業主。

五、包裝、裝運和運輸

1、包裝必須與運輸方式相適應,包裝方式的確定及包裝費用均由賣方負責;由於不適當的包裝而造成貨物在運輸過程中有任何損壞由賣方負責。

2、包裝應足以承受整個過程中的運輸、轉運、裝卸、儲存等,充分考慮到運輸途中的各種情況(如暴露於惡劣氣候等)和_________地區的氣候特點,以及露天存放的需要。

3、專用工具及備品備件應分別包裝,並在包裝箱外加以註明其用處。

4、每一包裝箱兩個側面用不褪色的油漆和明顯易見的中文字樣做出標記。標記內容包括:箱(件)號、毛重、尺碼(長_________寬_________高用mm表示)、淨重(kg)、到貨地址、收貨人名稱、合同編號以及“勿近潮溼”、“小心輕放”、“此邊向上”等。

5、包裝費、運費已包含在合同價內。

六、保險

貨物到達交貨地點之前的所有保險費用(按貨物總價的_________%價值投保)和派往買方進行服務的人員投保人身險和其他有關險種,由賣方負責。

七、裝運單證

採用鐵路運輸、船運或空運的以下單證原件在交貨同時交給買方,其單證副本(或複印件)則應在交貨前_________天交給買方:

1、裝箱單一式_________份,註明合同號、裝運標誌、貨物內容、每件包裝尺碼及重量;

2、製造廠出具的質量及數量證明書各一式_________份。

八、付款

1、本合同簽署生效後_________天內,買方支付合同總價的_________%即¥_________元給賣方作爲合同預付款;

2、在所有合同貨物到達合同交貨地點並經開箱驗收合格後_________天內,買方支付合同總價的_________%即¥_________元給賣方。

3、全部貨物安裝調試預驗收合格後_________天內支付合同總價的_________%即¥_________元給賣方。

4、_________運動會結束後_________天內,買方支付合同總價的_________%即¥_________元給賣方。

5、付款方式:採用支票、銀行匯票、電匯三種形式。

九、履約保證金

1、賣方應在收到《中標通知書》後,應買方的要求向買方提交以買方爲受益人的金額爲合同總價_________%即¥_________的履約保證金。

2、在賣方不能履行其在本合同項下任何一項義務的情況下,造成違約責任,買方有權用履約保證金的資金補償其任何直接損失。

3、履約保證金有效期是到貨物質保期期滿爲止,如果交貨期的延長引起質保期順延,賣方有義務將履約保證金的有效期順延。

4、履約保證金應用人民幣,採用下述方式提交:由買方接受的國內的一家信譽好的銀行用招標檔案提供的(或其他買方接受的)格式提交的銀行保函正本一份,副本二份。

5、在賣方完成其合同義務(包括任何保證義務)後_________天內,買方將把履約保證金退還賣方。

十、技術檔案

1、賣方應在供貨同時向買方提供所有有關本合同執行的技術檔案。如果工程必需但合同又未作規定的要賣方纔能提供的技術檔案,賣方也應及時向買方提供。技術檔案可以是手冊、圖紙或其他形式的檔案資料。

2、上述技術檔案應包含保證買方能夠正確進行安裝、操作、檢查、維修、維護、測試、調試利運作的需要的所有內容。

3、買方完全按照技術檔案的指導進行的任何安裝、操作、檢查維修、維護、測試、調試所引起的系統和/或設備或其部件的損壞由賣方承擔責任。

4、賣方應按照買方要求提供上述技術檔案一式兩套給買方。

5、所有賣方提供的技術檔案的全部費用已包含在合同貨物價格中。

6、所有未列明交付時間的賣方應提供的技術檔案,必須單獨包裝伴隨設備按貨物交付時間交付給買方。

7、買方收貨後如發現賣方未提供有關檔案,可以推遲付款,直至賣方補齊有關檔案。

十一、知識產權

1、賣方應保證,買方在中華人民共和國使用該貨物或貨物的任何一部分時,免受第三方提出的侵犯其專利權、商標權或其他知識產權的起訴。如發生此類糾紛,由賣方承擔一切責任。

2、賣方爲執行本合同而提供的技術資料、軟件的使用權歸買方所有。

十二、伴隨服務

1、設計

1.1賣方必須配合買方的施工設計,在合同生效日期後的_________天內將滿足於施工設計所需的詳細資料提供給買方。

1.2買方進行的與賣方產品選用有關的設計,如果提請賣方審覈,賣方應在_________天內完成審覈,對該設計進行確認或提出建議。

2、安裝與調試

2.1賣方必須向買方提供合同設備安裝所需的材料及技術資料。

2.2賣方在自己的貨物到現場後即刻派合適的人員到現場進行安裝和調試工作。安裝和調試時間爲_________天。

2.3賣方完成的工程內容有不符合合同規定的要求的,業主可要求賣方負責修繕完妥。賣方無法使工程內容達到合同要求的,業主可要求賣方做出賠償。

2.4賣方應確保施工現場的施工安全。由於賣方的過失造成的損失,由賣方承擔。

2.5有分包商的,賣方對其分包商的過失造成的損失承擔責任。

3、測試與及預驗收

3.1賣方必須在交貨的同時,向買方提供按本合同的技術規格、技術規範的要求進行的測試與及預驗收方案。

3.2買方組織測試及預驗收工作,預驗收合格後,買賣雙方簽署預驗收合格證書。

3.3如果賣方沒有按以上要求,按買方安排的時間進行有關工作,買方有權在相應的付款時間段推遲付款,直至賣方完成此時間段的工作。

4、培訓

4.1賣方負責提供現場操作、維修培訓方案及一式_________份培訓資料。

4.2賣方負責對買方受訓人員進行操作、維修培訓,對透過受訓的人員頒發培訓合格證書。

十三、驗收方式及質保期

1、貨物運抵交貨地點後,買賣雙方需馬上派出代表前往工作現場,雙方進行箱外驗收。箱內物品由雙方在安裝前(到貨後_________天內)約定時間一次性共同開箱驗收,如發現缺少、損壞部件,賣方須及時補交給買方,如因此造成工期拖延,買方有權按延期交貨索賠。

2、合同貨物安裝和調試完畢後,按照本合同規定的技術規格、製造商的技術規範進行預驗收,預驗收合格後,買方簽署預驗收合格證書。如驗收發現所供貨物不按合同規定製造,買方有權提出索賠。驗收後雙方簽署預驗收合格證書一式_________份,雙方各執一份。

3、賣方必須確保在_________運動會期間整個系統的正常使用,並派專人在_________運動會期間進行現場維護,及時處理出現的問題。

4、本合同的質量保證期(簡稱“質保期”)爲_________運動會結束之日起_________年(或合同貨物到貨後_________個月)內。質保期內賣方進行質量“三包”。

5、質保期滿後,若有零部件出現故障,經權威部門鑑定屬於壽命異常問題(明顯短於該零部件正常壽命)時,則由賣方負責更換及維修。

6、質保期滿後,應買方要求,賣方應參考屆時的市場價格,優惠向買方提供必須的零配件。

7、在有關部門進行的驗收時,賣方應及時配合買方,如賣方在買方通知後仍不及時到場配合驗收,則視賣方的合同義務未完成,由此造成買方損失的,買方有權提出索賠。

8、賣方貨物不符質量要求,致使不能實現合同目的,買方可拒收貨物或解除合同。買方拒收貨物或者解除合同的,標的物毀損、丟失的風險由賣方承擔。

9、最終驗收:質保期滿後,買方組織有關部門按合同規定的標準進行最終驗收。

十四、異議索賠

賣方同意買方選擇下述方法解決索賠事宜:

1、賣方對於所提供的設備與合同要求不符負有責任。賣方同意買方拒收貨物並把被拒收的貨物的金額以合同規定的同類貨幣付給買方,賣方負擔由此發生的一切損失和費用。包括銀行利息、運輸和保險費、檢驗費、安裝費、倉儲和裝卸費以及爲保管和保護被拒絕貨物所需要的其它必要費用;

2、如貨物到達後發現有受損和有疵劣,根據貨物的疵劣和受損程度以及買方遭受損失的金額,經雙方同意降低貨物價格;

3、對有缺陷的零件、部件和設備,賣方應同意更換,以達到合同規定的規格、質量和性能,賣方承擔一切費用和風險並負擔買方遭受的一切損失。同時賣方應相應順延被更換貨物的質保期。

4、賣方承擔因安裝原因造成的一切損失。

5、如果在賣方收到索賠通知後_________天內,賣方未作答覆,上述索賠應視爲已被賣方接受。如賣方未能在賣方收到索賠通知後_________天內或徵得買方同意的延長期限內,按照買方選擇的方法解決索賠事宜,買方將有權從預付貨款或從賣方開具的履約保證金中扣回索賠金額,同時保留進一步要求索賠的權利。

十五、不可抗力

1、由於一般公認的人力不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同規定交貨時,賣方應立即以書面形式通告買方,證明事故的存在。

2、在不可抗力事件發生後,雙方應努力尋求採取合理的方案履行不受不可抗力影響的其他事項。如人力不可抗拒因素繼續存在,致使在合同規定的交貨期後_________天內仍不能交貨,買方則有權解除合同,這時,買賣雙方均不互提出索賠。買方不承擔終止合同的責任,也不可沒收履約保證金。但賣方必須在_________天內如數返還買方支付的預付款及利息。

十六、逾期完工及逾期付款的罰則

1、賣方如不能按照合同規定的時間完工(除本合同第十四條的不可抗力因素外),則必須支付違約金給買方,違約金率按貨物總金額每天_________‰計算。如超過合同規定完工期限_________天后賣方仍不能完工,則買方有權解除合同,而賣方除按貨物總值每天_________‰計付給買方作爲違約金(計付時間由賣方收到預付款日起至支付違約金日止)外,仍須立即按雙倍於預付款金額計得的罰款支付給買方,如上述違約金金額仍不足以補償買方因賣方違約造成的損失,買方有權進一步向賣方提出索賠。

2、如果買方不能在合同規定期限內付給賣方預付款,則賣方有權延期交貨;如果超過合同規定支付時間的_________天買方仍不付預付款,則賣方有權解除合同,這時買方應按貨物總金額的_________%計違約金付給賣方:如果買方未按合同的規定的日期付貨款給賣方,則買方也應支付由此產生的違約金,違約金按拖欠款金額每天_________‰計算,直至該款付清爲止。超過合同付款期_________天買方仍不付款,由此造成賣方的損失,應由買方向賣方作出補償。

3、本合同中對於買方付款和賣方完工有先決條件的約定,按約定執行。

十七、產權與風險轉移

1、貨物的產權,只有賣方將設備和材料運至交貨地點且交付給買方時由賣方轉移至買方。

2、貨物毀損、滅失的風險在貨物到達買方倉庫並經買方開箱檢驗且出具相應報告時由賣方轉移至業主。

3、在拒收情況下,或者解除合同的,貨物毀損、滅失的風險由賣方承擔。

4、產權和風險的轉移,不影響因賣方履行義務不符合約定,買方要求其承擔違約責任的權利。

5、賣方交由承運人運輸的在途貨物,毀損、滅失的風險由賣方承擔。

十八、爭端的解決

1、凡與本合同有關而引起的一切爭議,買賣雙方應首先透過友好協商解決,如經協商後仍不能達成協議時,任何一方可以向法院提出訴訟。

2、本合同的訴訟管轄地爲_________有管轄權的法院。

3、在進行法院審理期間,除提交法院審理的事項外,合同其他部分仍應繼續履行。

4、本合同按照中華人民共和國的法律進行解釋。

十九、通知

1、本合同一方給對方的通知應用書面形式送達合同中規定的對方的地址,電傳或傳真要經對方的書面確認,以電報形式的通知,從當地郵電局發出電報的第_________天視爲送達。

2、通知以送到日期或通知書的生效日期爲生效日期,兩者中以晚的一個日期爲準。

二十、稅和關稅

1、中國政府根據現行稅法對買方徵收的與本合同有關的一切稅費均應由買方負擔。

2、中國政府根據現行的稅法規定對賣方或其僱員徵收的與本合同有關的一切稅費(包括但不限於設備和部件的進口關稅、所有貨物的國內增值稅)均應由賣方負擔。

3、在中國境外發生的與本合同執行有關的一切稅費均應由賣方負擔。

二十一、合同生效

本合同在滿足以下二個條件後生效:

1、合同經雙方授權代表簽字蓋章後生效,合同簽字日期以最後一個簽字日爲準;

2、賣方按要求提交了履約保證金。

二十二、其它

1、招標檔案、投標檔案、中標通知書和本合同之所有附件均爲合同的有效組成部分,與本合同具有同樣法律效力。如前後出現矛盾按本合同、合同附件、投標檔案、招標檔案的順序執行。

2、在執行本合同的過程中,所有經買賣雙方簽署確認的檔案(包括會議紀要、補充協議、往來信函)即成爲本合同的有效組成部分,其生效日期爲雙方簽字蓋章或確認之日期。

3、賣方在執行該合同時,須向買方另外上交該合同總造價的_________%(¥_________元)的管理費。該費用買方在每次付款時按比例扣除。

4、除買方事先書面同意外,賣方不得部分或全部轉讓其應履行的合同項下的義務。

5、本合同一式_________份,雙方各執_________份。

6、本合同合計_________頁a4紙張,缺頁之合同爲無效合同。

甲方:_____________________

乙方:_____________________

機械加工合同樣本7

承攬方:____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________

定作方:____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

一、加工成品編號名稱規格單位數量備註

二、加工成品質量要求第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

三、技術資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2、承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

四、價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

五、驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

六、交貨的時間和地點

1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期爲準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

七、包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

八、定作方的違約責任

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

九、不可抗力在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

十、糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按(_____)項處理:

1、向仲裁機關申請仲裁;

2、向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:________________

代表人:_______________

___________年____月____日

承攬方:________________

代表人:_______________

___________年____月____日

機械加工合同樣本8

定作方:________________

合同編號:________________

承攬方:________________

簽訂日期:________________

經過雙方友好協商,本着真誠合作特達成以下協議:

一、產品名稱、商標、型號、數量、金額、供貨時間及數量:________________________________________________________。

二、質量標準:按定作方提供圖紙及技術要求製作,產品自交貨之日起質保期壹年。交貨時提供產品送貨單、檢驗單等資料。

三、交貨期:見備註。

四、交貨:

1、交貨地點:

2、運輸費由承攬方承擔。

3、運輸方式:承攬方自主選擇。

五、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用:

包裝標準爲紙箱或者木箱、包裝物由賣方供應不回收,包裝費用由承攬方承擔。

六、驗收方式:貨到定作方指定地點後,定作方按照送貨單對產品名稱、型號規格、數量等進行入廠驗收,________個工作日內,完成產品質量檢驗,並將檢驗結果反饋給承攬方。

七、提出異議期限:

定作方若對產品有異議應在入場驗收後________日內以書面形式向承攬方提出,未按規定期限提出書面異議的,視爲所交產品驗收合格;承攬方在接到書面異議後應在7日內作出書面答覆。

八、質量責任:

承攬方承諾提供給定作方的產品是合格的,符合定作方圖紙及技術要求的。定作方將根

1、合同簽字蓋章生效後________日內,定作方支付合同總價20%預付款;定作方在收到承攬方合同總金額17%增值稅專用發票10日內,支付合同總價70%結算款。剩餘10%作爲質保金,合同執行完六個月內或後一筆合同執行完後支付。

2、支付方式:轉賬支票。

十、解決合同糾紛的方法:雙方友好協商解決、如協商不成,交給定作方所在地仲裁機構仲裁。

十一、生效:本合同一式貳份,共兩頁,雙方各執壹份,經雙方簽字蓋章後立即生效。傳真件具同等法律效力。

甲方(蓋章):____________________乙方(蓋章):____________________

法定代表人:____________________法定代表人:____________________

時間:______________________________時間:______________________________