機械加工合同樣本1
甲方爲乙方加工某種機械，經雙方友好協商，簽訂本合同，共同遵守．
第一條加工成品
品名
規格（cm）
單位
數量
備註
長
寬
高
第二條加工成品質量要求：
一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳．
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示爲準，保證方正，平直，安裝方便．
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局覈定價格後，雙方代表當面封存樣品，作爲驗收的依據．
第三條原材料由甲方提供．
第四條圖紙由乙方於________年____月____日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見．甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．
第五條工程價款：按覈定價格單計算款xxx元．
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收．驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品爲標準，數量以合同規定爲標準．雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．
第七條交貨的時間和地點：________年____月____日至____月____日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續．
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞爲準；每件包裝費均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔．
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元（大寫元）．甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還．
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內透過銀行付款．
第十二條甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．
二，甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值____％的違約金．
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值____％的違約金．
三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．
四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金．
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任．但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失．
第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．
本合同於________年____月____日經公證生效，合同履行完畢即失效．
本合同一式份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．
甲方：（蓋章）________________
代表人：________________
地址：________________
電話：________________
開戶銀行：________________
帳號：________________
乙方：________________
代表人：________________
地址：________________
電話：________________
開戶銀行：________________
帳號：________________
________年____月____日
機械加工合同樣本2
買方(甲方)：
賣方(乙方)：
爲了明確甲乙雙方各自的權利和義務，確保雙方實現各自的經濟目的，經雙方充分協商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。
一.設備名稱、型號規格、主要參數、數量、金額
二.技術標準及售後服務：(乙方對產品質量負責的條件和期限)
1.甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作爲本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應
2.乙方按雙方確認的技術要求、技術圖紙、圖紙和報價單中標示的配置製作加工裝配 不得更換配置
3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試
4.安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養的培訓
5.設備的質量保證期爲一年，在質量保證期內，設備出現問題乙方技術人員保證在48小時內到達設備現場，及時排除故障迅速恢復生產，在質量保證期內零配件出現問題乙方免費第一時間維修更換，乙方技術人員將不定期到設備現場瞭解設備使用情況及介紹正確的使用和保養方法
6.乙方對設備終生跟蹤服務，在質量保證期以後維護及更換零配件將收取相關費用
三.交貨時間：
自合同簽訂甲方定金支付合同生效後 天內安裝調試完畢交付使用
四.驗收：
安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續
五.設備交付及運輸方式：
1、交貨地點：
2、運輸方式：汽車公路運輸
3、運輸費用：由乙方承擔
4、貨物風險：自貨物運至甲方工廠安裝現場後轉移至甲方，在此之前之一切風險由乙方承擔
六.設備付款方式：
1.支付方式：銀行轉帳支付
2.支付時間：
(1)合同簽訂後，甲方支付合同總額40%爲定金;
(2)乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時，甲方支付合同總額30%爲工程進度款;
(3)餘款雙方驗收完成後，一個月內付清。
3.開票時間： 驗收合格後一週內乙方開具全額的增值稅發票
七.人力不可抗力
本合同所指的不可抗力爲任何嚴重的自然災害、戰爭、騷亂等人力不可預見及不可抗事件。甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行時,應及時向對方通報不能履行的理由,在取得有關主管機關證明後,雙方協商解決,並根據情況可部分或全部免於承擔違約責任
八.保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等
九.解決合同糾紛方式:
1. 本合同經雙方簽章後生效,並保證按議定條款執行。特殊情況要變動應經雙方本着相互諒解的態度協商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。
2.若協商不妥，則到原告方人民法院起訴
3.違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作爲違約金支付對方。
十.其它
1. 本合同經雙方代表簽字蓋章後即生效
2. 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份
甲方：
乙方：
日期：
機械加工合同樣本3
定作人：____________
承攬人：____________
第一條 加工物(注：空格如不夠用，可以另接)
加工物名稱：
規格型號：____________
計量單位：____________
數量：____________
報酬：____________
單價：____________
總價：____________
合計人民幣金額(大寫)：______￥
第二條 定作人提供的材料(注：空格如不夠用，可以另接)
材料名稱：____________
規格型號：____________
計量單位：____________
數量：____________
質量：____________
提供日期：____________
消耗定額：____________
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限： ______________。
第四條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求： ______________。
第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。
第六條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是___________。
第七條 定作人協助承攬人的事項與要求：____________
第八條 加工物的技術標準、質量要求：____________
第九條 加工物的包裝要求及費用負擔：____________
第十條 加工物的交付方式、期限及地點：____________
第十一條 加工物的驗收標準、方法、期限及地點：____________
第十二條 承攬人對加工物質量負責的期限及條件：____________
第十三條 定作人應在_____年_____月_____日前向承攬人交付定金(大寫_____________元。)
第十四條 結算方式及期限：____________。
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 本合同解除的條件：
(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。
(二)___________________
第十七條 定作人違約責任：
承攬人違約責任：____________
第十八條 合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的，按下列第___種方式解決：(只能選擇一種)
(一)提交_____________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向__________人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項：____________
定作人：____________ 承攬人：____________
日期：____________ 日期：____________
機械加工合同樣本4
甲方爲乙方加工某種機械，經雙方友好協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
品名、規格(長，寬，高)單位、數量、備註
第二條加工成品質量要求：
一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示爲準，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局覈定價格後，雙方代表當面封存樣品，作爲驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方於______年______月______日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按覈定價格單計算款____元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品爲標準，數量以合同規定爲標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：______年______月______日至______月______日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞爲準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元(大寫元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內透過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同於_____年_____月_____日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：(蓋章)
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
乙方：
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
_____年_____月_____日
機械加工合同樣本5
承攬方：____________________________________
地址：_____________________郵碼：____________電話：____________________
法定代表人：____________職務：____________
定作方：____________________________________
地址：_____________________郵碼：____________電話：____________________
法定代表人：____________職務：____________
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號：____________
名稱：____________
規格：____________
單位：____________
數量：____________
備註：____________
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期爲準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按()項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________
____年____月____日
機械加工合同樣本6
承攬方：____________________________________
地址：_____________________郵碼：____________電話：____________________
法定代表人：____________職務：____________
定作方：____________________________________
地址：_____________________郵碼：____________電話：____________________
法定代表人：____________職務：____________
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號：_____________
名稱：_____________
規格：_____________
單位：_____________
數量：_____________
備註：_____________
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期爲準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按()項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________
代表人：________________
________年________月________日
承攬方：________________
代表人：________________
________年________月________日
機械加工合同樣本7
甲方:
乙方:
乙方爲甲方加工零件一批。經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條：加工成品質量要求：
一：甲方提供圖紙和質量要求。
二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條：甲方提供圖紙共計：份，由甲方於_______年_______月_______日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方;甲方應當及時回覆，提出修改意見。
第三條：加工價款：按覈定價格計算共計：元。(乙方附明細清單)
第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規定的質量要求和圖紙爲標準，數量以合同規定爲標準。
第五條：交貨的時間和地點：_______年_______月_______日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行。由甲方自行提貨。
元).乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還。
第七條：結算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳。
第八條：乙方的違約責任
一：乙方如未按合同規定的質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，乙方應當負責重新加工，並承擔逾期交付的責任。二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：元(大寫：期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三：乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條：甲方的違約責任
一：甲方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定後賠償乙方因此造成的損失。
二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三：甲方如未按合同規定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四：甲方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向乙方償付違約金.
第十條：不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但乙方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，並賠償乙方因此造成的損失.
第十一條：本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同一式份，甲乙雙方各執一份。
甲方：__________(蓋章)乙方：__________(蓋章)
代表人：_________代表人：___________
地址：_____________地址：__________
電話：________電話：________
開戶銀行：___________________________
開戶銀行：___________________________
帳號：___________帳號：__________
_______年_______月_______日
機械加工合同樣本8
甲方 ：______
乙方 ：______
經過雙方友好協商,本着真誠合作特達成以下協議 ：
二、質量標準 ：按甲方提供(圖紙)型號及技術要求製作, 產品自交貨之日起質保期年。交貨時提供產品送貨單、檢驗單等資料。
三、交貨期 ：見備註。
四、交貨 ：_____
交貨地點 ：______。 運輸費由乙方承擔。 運輸方式 ：______乙方自主選擇。
五、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用 ：包裝標準爲紙箱或者木箱、包裝物由乙方供應不回收，包裝費用由乙方承擔。
六、驗收方式 ：貨到甲方指定地點後，甲方按照送貨單對產品名稱、型號規格、數量等進行入廠驗收，個工作日內，完成產品質量檢驗，並將檢驗結果反饋給乙方。
七、提出異議期限 ：
甲方若對產品有異議應在入場驗收後 日內以書面形式向乙方提出，未按規定期限提出書面異議的，視爲所交產品驗收合格;乙方在接到書面異議後應在日內作出書面答覆。
八、質量責任 ：
乙方承諾提供給甲方的產品是合格的，符合甲方圖紙及技術要求的。
甲方將根據不合格情況扣除不合格產品全部或者部分款項。
九、結算方式 ：
1、合同簽字蓋章生效後 日內，甲方支付合同總價 預付款;甲方在收到乙方合同總金額 增值稅專用發票 日內，支付合同總價 結算款。剩餘作爲質保金，合同執行完六個月內或後一筆合同執行完後支付。
2、支付方式 ：轉賬支票、現金結算.
十、解決合同糾紛的方法 ：雙方友好協商解決、如協商不成，交給甲方所在地仲裁機構仲裁。
十一、生效 ：本合同一式貳份，共兩頁，雙方各執壹份，經雙方簽字蓋章後立即生效。傳真件具同等法律效力。
甲方 ：______
乙方 ：______
_______年_______月_______日
機械加工合同樣本9
供方(供貨單位)：______________合同號：____
需方(購貨單位)：_____________________
簽約時間：__________________________
簽約地點：______________________________
爲了增強供、需雙方的責任感，提高經濟效益，並明確供需雙方的責任，根據《中華人民共和國民法典》等有關法律、法規的規定，供、需雙方秉着平等自願、互惠互利的原則，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條、品名、規格、數量、金額：
備註：以上所有單價均爲不含稅單價，數量以工程實際供貨數量爲結算依據。
第二條、質量標準與施工要求：
1.產品的技術標準，按國家覈定標準執行。特殊要求的產品質量，應符合供方的特別規定或合同中另行約定。
2.如因供方產品質量不符合國家標準，由此造成的損失由供方負責。
第三條、產品包裝要求：紙箱包裝
第四條、驗收方法及提出異議：
1.需方在收到供方貨物時當場驗收。
2.如有異議，需方在收貨後當天內以書面形式通知供方，並妥善保管好貨物，由供方派相關質檢人員複覈證實後作出處理。
3.如需方未按規定期限提出異議的視爲所交產品符合合同約定。
4.需方因使用、保管、保養不善等造成產品污損的，不得提出異議。
第五條：合同的提貨、運輸方式、運輸費用、交貨地點、指定收貨人及聯繫電話：
1.運輸機裝卸車方式：__________________________________
2.分批供貨：首批供貨在___________年__________月__________日前送達________________，後期供貨根據需方書面計劃分批供貨。
3.交貨地點：___________________
4.需方指定收貨人及聯繫電話：收貨人___________，電話______________________，若收貨人有變更，需方應及時以書面形式通知供方。
第六條、結算方式及期限：
1.本合同簽定後，需方先予支付供方材料貨款總價的30%的預付款，金額爲：________________;合同以供方收到需方預付款之日起開始計算首批供貨週期。供方每批供貨材料送達工地後，需方應支付至該批供貨材料貨款總價的97%，材料鋪貼完後付清全部貨款。
2.由於所供材料爲定製產品，產品一旦送達工地後，如無質量問題，供方不負責退換。
第七條、供、需雙方違約責任：
1.若供方未能按雙方確認的供貨計劃交貨，需方有權追究供方的違約責任，每延遲交付一天，供方按延遲交貨的該批貨款總價的0.5%作爲違約金支付給需方。
2.如需方未能按約定及時支付貨款，供方有權停止供貨，由此造成交貨延遲並造成損失的，其責任不在供方，需方逾期付款的，每延遲支付一天，需方需按支付的該筆貨款總價的0.5%作爲違約金支付給供方。
第八條、解決合同糾紛的方式：有好協商解決，如協商不成，由________________市仲裁機構仲裁。
第九條、本合同一式貳份，需雙方各執壹份，具有同等法律效力，雙方簽字蓋章後即時生效，直至貨款兩訖時至。
第十條、其他約定事項：____________________________________。
甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
機械加工合同樣本10
購方(甲方)：__________________
供應方(乙方)：__________________
根據《中華人民共和國民法典》及國家有關規定，結合工程的具體情況，經雙方充分協商，簽訂本合同。
一、工程項目
工程名稱：________________________________________________。
交貨及安裝工程地點：________________________________________
承包方式和承包範圍：本工程以包工包料、包質量、包工期、包風險、包設計(設計方案以甲方認可爲準)的形式由乙方承包，乙方必須按照甲方確定的設計方案、系統功能、設備材料，承包整個系統的設備供應及安裝和調試，幷包透過有關技防辦部門的驗收。(設計方案以甲方認可爲準)。
二、系統總造價及其支付
(一)系統總造價
本____________含稅總造價(含感應卡費用)爲人民幣_______________，整個系統必須滿足甲方認可的設計方案的功能要求，以甲方審定的設計、施工方案爲標準，在此基礎上價格不再作任何調整(甲方要求增加的工程除外)。
(二)工程款支付
甲方根據乙方的工程進度向乙方支付工程款：
簽訂合同之日起_______日內甲方付總工程款的_______%;
工程全部完工，測試成功即付總工程款的_______%
透過甲方及有關部門初驗驗收合格，並且系統無故障執行一個月後，再付總工程款的_______%。
三、工期
本合同簽訂後，乙方於_______年_______月_______日進場，到_______年_______月_______日止，完成安裝調試(以透過用戶及甲方代表驗收合格爲準)。
在履約過程中，因爲變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等造成工期延期的，經甲、乙雙方簽證認可後作出工期調整，以此確定竣工日期。
四、供貨及安裝
本工程必須嚴格按照國家有關施工安裝規範進行施工。
乙方工程使用的材料、設備必須符合甲方認可的設計方案的規定，否則，甲方有權要求乙方更換，有關費用由乙方承擔。
乙方使用的輔材必須先提供樣板並經甲方書面認可，方可採購進場安裝。
五、維修保養
本____________保修期爲_______年，自工程完工並透過甲方及有關部門驗收合格之日起計。保修期內，如系統發現故障，乙方必須在接到甲方通知之日起_______小時內派員維修，若非因甲方人爲損壞的，乙方免收一切費用;
保修期屆滿後，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的價格適當向甲方收費。
保修期屆滿後，甲乙雙方另簽訂技術維護協議，乙方應對系統提供優惠的有償技術維護。
甲方要求軟硬件功能的改進、擴容不在保修之列，但乙方應繼續爲客戶提供最優惠的服務。維修期內人爲或自然災害引起的故障或損壞，僅收取維修成本費。
以下情況不屬保修範圍：自行拆卸改換機內任何部分(如：線路、零件)後造成損壞;非乙方指定的專業技術人員指導安裝而引起的故障。
六、雙方責任
(一)甲方責任：
審覈乙方提供的設計方案、安裝施工方案，在收到後的_______日內完成。向乙方提供必要的場地及施工用電。
按工程進度向乙方支付工程款。
委派_______爲現場管理代表，監督、檢查工程質量、進度。處理並協調甲乙雙方在施工中發生的有關事宜。
在乙方供貨後，甲方可以組織人員對器材進行驗收。
組織對工程進行竣工驗收和辦理竣工結算。
(二)乙方責任：
按施工安全規範做好施工質量、安全管理，凡施工期間發生的施工質量、安全事故，均由乙方負責並報告甲方及有關部門。
施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。所有設備和器材驗收前均由乙方妥善保管，如有損壞和遺失均由乙方負責。
對竣工驗收後保修期內發現的施工質量問題負責返修。
對現場所有已完工的建築及建築裝修、設備、器具有保護的責任，施工時如損壞甲方或住戶財產，由乙方負責賠償。
遵守甲方有關場地管理的規定並辦理有關的手續。
七、違約責任
除不可抗力(戰爭、天災等)外，甲乙雙方應嚴格遵守本合同的條款，否則，違約方須向另一方支付合同總造價_______%的違約金，違約金不足以彌補另一方損失的，違約方還應就不足部分承擔賠償責任。
甲方如未按本合同的進度付款，每延遲一日，按應付而未付金額的_______%計付違約金。
由於乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程總造價的_______%向甲方計付違約金。逾期超過_______日，甲方有權單方解除合同，乙方除支付上述款項及返還甲方全部已付款項外，還須按合同總價款的_______%向甲方支付違約金，違約金不足以彌補甲方損失的，乙方還應就不足部分承擔賠償責任。
本____________若由於系統器材質量問題而影響工程驗收，乙方必須無償更換、返修，直至達到驗收標準，
八、其他事宜
按本合同規定應該償付的違約金、賠償金和各種經濟損失，應當在明確責任後天內付清，否則按逾期付款處理。
本合同如有未盡事宜，經雙方友好協商，另籤補充協議。
雙方在執行本合同中發生糾紛，雙方應先行協商，若協商不成時，任何一方可以向_______人民法院提起訴訟。
雙方簽訂認可的設計施工方案及其它經雙方簽字確認的書面材料均爲本合同的組成部份，與本合同具同等效力。
甲乙雙方施工、設計方案以外的所有變更或要求必須致函對方，對方在收到通知後必須及時回函，如果_______日內不答覆視爲認可。
本合同及其資料自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期屆滿結清餘款後本合同第八條第2款仍需繼續履行。
本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份，具同等法律效力。
甲方：______________乙方：______________
簽約代表：__________簽約代表：__________
聯繫電話：__________聯繫電話：__________
地址：______________地址：______________
簽約地點：__________簽約時間：__________
