對於每一位的勞動者而言，憑藉自己的勞動成果獲得報酬是一件開心的事。而每每員工去公司面試，最關心的一個核心就是公司對於員工的工資水平和員工福利待遇。現在的福利待遇指企業爲了保留和激勵員工，福利是非現金形式的報酬，而津貼是以現金形式固定發放的。工資的及時發放以及福利的保障是提高員工工作積極性最爲有效的方法。
精選律師 · 講解實例
層層轉包會受到什麼處罰
建設工程施工合同是指發包方（建設單位）和承包方（施工人）爲完成商定的施工工程，明確相互權利、義務的協議。依照施工合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務，建設單位應按照規定提供必要條件並支付工程價款。 第二百六十九條建設工程合同是承包人進行工程建設，發包人支付價款的合同。 建設工程合同包括工程勘察、設計、施工合同。 第二百七十條建設工程合同應當採用書面形式。 第二百七十一條建設工程的招標投標活動，應當依照有關法律的規定公開、公平 、公正進行。 第二百七十二條發包人可以與總承包人訂立建設工程合同，也可以分別與勘察人 、設計人、施工人訂立勘察、設計、施工承包合同。發包人不得將應當由一個承包人 完成的建設工程肢解成若干部分發包給幾個承包人。 總承包人或者勘察、設計、施工承包人經發包人同意，可以將自己承包的部分工 作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設計、施工承 包人向發包人承擔連帶責任。承包人不得將其承包的全部建設工程轉包給第三人或者 將其承包的全部建設工程肢解以後以分包的名義分別轉包給第三人。 禁止承包人將工程分包給不具備相應資質條件的單位。禁止分包單位將其承包的 工程再分包。建設工程主體結構的施工必須由承包人自行完成。 第二百七十三條國家重大建設工程合同，應當按照國家規定的程序和國家批准的 投資計劃、可行性研究報告等文件訂立。 第二百七十四條勘察、設計合同的內容包括提交有關基礎資料和文件（包括概預 算）的期限、質量要求、費用以及其他協作條件等條款。 第二百七十五條施工合同的內容包括工程範圍、建設工期、中間交工工程的開工 和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款 和結算、竣工驗收、質量保修範圍和質量保證期、雙方相互協作等條款。 第二百七十六條建設工程實行監理的，發包人應當與監理人採用書面形式訂立委 託監理合同。發包人與監理人的權利和義務以及法律責任，應當依照本法委託合同以 及其他有關法律、行政法規的規定。 第二百七十七條發包人在不妨礙承包人正常作業的情況下，可以隨時對作業進度 、質量進行檢查。 第二百七十八條隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應當通知發包人檢查。發包人沒有 及時檢查的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。 第二百七十九條建設工程竣工後，發包人應當根據施工圖紙及說明書、國家頒發 的施工驗收規範和質量檢驗標準及時進行驗收。驗收合格的，發包人應當按照約定支 付價款，並接收該建設工程。 建設工程竣工經驗收合格後，方可交付使用；未經驗收或者驗收不合格的，不得 交付使用。 第二百八十條勘察、設計的質量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設計文件 拖延工期，造成發包人損失的，勘察人、設計人應當繼續完善勘察、設計，減收或者 免收勘察、設計費並賠償損失。 第二百八十一條因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發包人有權要 求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。經過修理或者返工、改建後，造成 逾期交付的，施工人應當承擔違約責任。 第二百八十二條因承包人的原因致使建設工程在合理使用期限內造成人身和財產 損害的，承包人應當承擔損害賠償責任。 第二百八十三條發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金 、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。 第二百八十四條因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當採取措 施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材 料和構件積壓等損失和實際費用。 第二百八十五條因發包人變更計劃，提供的資料不準確，或者未按照期限提供必 需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計，發包人應當 按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。 第二百八十六條發包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發包人在合理期 限內支付價款。發包人逾期不支付的，除按照建設工程的性質不宜折價、拍賣的以外 ，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。 建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。 第二百八十七條本章沒有規定的，適用承攬合同的有關規定。
